热99精品_日韩不卡一区_亚洲欧美视频一区_亚洲一区久久_99在线精品视频_人人爽人人爽

當前位置:首頁>合同>出租房裝修施工合同(模板16篇)

出租房裝修施工合同(模板16篇)

時間:2023-12-13 11:54:53 作者:薇兒

在簽訂裝修合同時,雙方應(yīng)當詳細交流并明確期望,以達成雙方滿意的合作。接下來,讓我們一起來看看關(guān)于裝修合同的范文,以便更好地了解合同書寫的要點。

裝修施工合同

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條工程概況。

1.1工程名稱:_________。

1.2工程地點:_________。

1.3承包范圍:_________。

1.4承包方式:_________。

1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。

1.6工程質(zhì)量:_________。

1.7合同價款(人民幣大寫):_________。

第二條甲方工作。

2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方_________份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。

第三條乙方工作。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。

3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

第四條關(guān)于工期的約定。

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。

第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。

6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加_________%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。

(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結(jié)清尾款。

第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。

7.1本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條獎勵和違約責任。

9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。.

9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負責并承擔損失。

9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第十條爭議或糾紛處理。

10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。

第十一條其他約定。

_________。

第十二條附則。

12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。

12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件。

(1)施工圖紙或作法說明。

(2)工程項目一覽表。

(3)工程預(yù)算書。

(4)甲方提供貨物清單。

(5)會議紀要。

(6)設(shè)計變更。

(7)其他。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。

代理人(簽):_________代理人(簽):_________。

單位地址:_________單位地址:_________。

電話:_________電話:_________。

傳真:_________傳真:_________。

郵編:_________郵編:_________。

開戶銀行:_________開戶銀行:_________。

戶名:_________戶名:_________。

賬號:_________賬號:_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

出租房裝修施工合同

出租方:(下稱甲方)。

承租方:(下稱乙方)。

甲乙雙方依照國家經(jīng)濟合同法和省市有關(guān)房屋管理法規(guī),在租賃期內(nèi),為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)協(xié)商簽訂如下協(xié)議,共同遵守。

一、租賃物業(yè)位置:位于佛山市_x路_x號。

二、租賃物業(yè)用途:對該物業(yè)改造成多功能綜合性商務(wù)酒店進行經(jīng)營。

三、租賃物業(yè)面積和范圍:該幢大樓的x至x層,建筑面積為__平方米。包括不計租金的首層大堂和整幛大樓運作服務(wù)的設(shè)施設(shè)備(包括現(xiàn)有的水電設(shè)施、消防設(shè)施等)及設(shè)施設(shè)備用房、外墻立面、樓頂?shù)榷际亲赓U物業(yè)的組成部分。

四、租賃期限:該物業(yè)的租賃期限為20_年(即從__年_月_日至__年_月_日止)。

五、租金計算和支付方式:

1、租金按_元/計,月租金為人民幣__元整。

2、租金按每五年為一期,每期遞增2%。

3、租金按每半年度繳納一次,乙方于每年的x月x日和x月x日前將租金交納給甲方。

六、改造裝飾期間的租金計收辦法:

1、本合同簽訂后甲方將物業(yè)交付乙方進行改造和裝飾。改造裝飾期限為一年,改造裝飾期內(nèi)甲方不計收租金。

2、改造裝飾期滿后的6個月內(nèi)作為乙方的試業(yè)期,試業(yè)期內(nèi)甲方按正常租金的50%計收乙方的租金。

七、對物業(yè)改造裝飾的約定:

乙方在不改變大樓總體結(jié)構(gòu)和使用安全的前提下對租賃物業(yè)作局部的改造,以達到大樓立而亮麗美觀、內(nèi)部裝飾典雅豪華舒適,配套設(shè)施設(shè)備布局合理、使用方便安全。甲方同意乙方以下改造裝飾方案。

1、重新改造大樓的外立面,將現(xiàn)有的外墻磚鏟除,用外墻漆裝飾外立面,同時修建空調(diào)主機位隱藏于外墻立面中。

2、增加大樓的消防配套設(shè)施。

八、物業(yè)改造裝飾的造價和投入辦法:

改造裝飾的造價人民幣__萬元(包括鋁窗改造、外立面改造、增加消防設(shè)施等費用),該費用全部由乙方籌資投入。

九、租賃亂物業(yè)的經(jīng)營管理模式:

1、甲方只出租物業(yè)給乙方,由乙方立自主守法經(jīng)營,按時向甲方繳納租金。

2、甲方不參與乙方的經(jīng)營管理,不承擔經(jīng)營的盈虧風(fēng)險,不參與分享乙方的經(jīng)營收益。

十、雙方權(quán)利與義務(wù):

1、甲方只提供物業(yè)的出租,對乙方經(jīng)營該物業(yè)所產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟和治安、消防等責任問題不負連帶責任,但甲方應(yīng)配合乙方做好上述工作。

2、甲方保證,在本合同簽訂之前,甲方擁有該出租物業(yè)的產(chǎn)權(quán)未出現(xiàn)任何債權(quán)債務(wù)糾紛,未向任何人轉(zhuǎn)讓、或設(shè)定抵押,未被查封或其他限制甲方經(jīng)營、使用權(quán)利的情形。租賃期間,因甲方出租的物業(yè)權(quán)屬問題或甲方其他原因與第三方產(chǎn)生行的、經(jīng)濟的和法律的糾紛致使乙方不能正常經(jīng)營、使用該物業(yè)的、則視為甲方違約。

3、租賃期間,乙方擁有該租賃物業(yè)的使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)和轉(zhuǎn)租權(quán)(乙方可將部分租賃物業(yè)轉(zhuǎn)租,但不能將全部租賃物業(yè)或分割后全部轉(zhuǎn)租)。

4、乙方須按時繳交租金,逾期繳納則按應(yīng)付租金額每日扣罰滯納金,逾期超過一年未交租金的剛視為乙方違約。

5、租賃期內(nèi),如因市規(guī)劃建設(shè)需要,甲方收回物業(yè)的,乙方應(yīng)服從。但有關(guān)拆遷^v^門支付給甲方的補償費,應(yīng)按甲方建設(shè)該大樓的投入與乙方改造裝飾的投入的比例分配補償費。甲方除此之外的其它任何之事由而提前收回特定的均視為甲方違約。

6、乙方應(yīng)按府有關(guān)規(guī)定解決好環(huán)境衛(wèi)生和治安、消防等有關(guān)社會問題,并承擔相關(guān)費用。

7、租賃期滿,乙方投入的經(jīng)營設(shè)施設(shè)備等固定資產(chǎn)歸甲方所有。如甲方繼續(xù)出租上述物業(yè)的,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先租賃權(quán)。

8、本合同雙方簽署生效后,甲方將該大樓的相關(guān)資料包括全套建筑圖紙、產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件等資料交乙方。

9、甲方應(yīng)配合和協(xié)助乙方辦理有關(guān)經(jīng)營手續(xù)(包括用章、用產(chǎn)權(quán)證等),相關(guān)費用由乙方負責。

10、租賃期間,大樓的供水、供電、消防、電梯等設(shè)施設(shè)備由乙方管理。甲方辦公時使用的水電可設(shè)分表計費,水耗、電耗按使用是的比例同雙方分攤。甲方使用乙方其它設(shè)施設(shè)備的,視情況應(yīng)向乙方交納相關(guān)費用。

十一、違約責任。

1、如甲方違約,由有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估出乙方改造裝飾租賃物業(yè)和購置附屬設(shè)施設(shè)備的投入總值后20_年租賃期限進行折舊分攤,甲方雙倍賠償乙方未分攤部分的投入總值。

2、如乙方違約,剛甲方有權(quán)收回該物業(yè),乙方在租賃物業(yè)上的投入全歸甲方所有。

十二、爭議解決方法。

因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,提請佛山市仲裁機構(gòu)仲裁。

十三、其他約定。

1、在租賃期間,如遇不可抗力(包括設(shè)施設(shè)備運行出現(xiàn)的奮理不善的故障或意外引發(fā)的災(zāi)害)造成租賃物業(yè)受修,如乙方提出修復(fù)繼續(xù)經(jīng)營的,則物業(yè)結(jié)構(gòu)部分的受損由甲方負責修復(fù)(或乙方負責修復(fù),費用由甲方負擔),經(jīng)營的設(shè)施設(shè)備部分則由乙方修復(fù)。同時甲方并視乙方損失程度和修復(fù)難度,適當免除乙方維修期間的租金;乙方放棄恢復(fù)經(jīng)營的,雙方無條件終止合同,由此造成的損失各自承擔。

2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

3、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同中的附件,是合同的組成部分,與本合同具同等的法律地位,合同自簽訂之日生效。

出租方:承租方:

裝修施工合同

工程發(fā)包方(甲方):

工程承包方(乙方):

按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條工程概況。

1.1工程名稱。

1.2工程地點:

1.3承包范圍:

1.4承包方式:

1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。

1.6工程質(zhì)量:

1.7合同價款(人民幣大寫):

第二條甲方工作。

2.1開工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。

第三條乙方工作。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。

3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

第四條關(guān)于工期的約定。

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。

第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。

6.1雙方商定本合同價款采用第種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。

(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結(jié)清尾款。

第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。

7.1本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條獎勵和違約責任。

9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。

9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第十條爭議或糾紛處理。

10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。

第十一條其它約定。

第十二條附則。

12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。

12.2本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件。

(1)施工圖紙或作法說明。

(2)工程項目一覽表。

(3)工程預(yù)算書。

(4)甲方提供貨物清單。

(5)會議紀要。

(6)設(shè)計變更。

(7)其他。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人:法定代表人:

代理人:代表人:

單位地址:單位地址:

電話:電話:

傳真:傳真:

郵碼:郵碼:

開戶銀行:開戶銀行:

戶名:戶名:

帳號:帳號:

年月日年月日。

裝修施工合同

為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、杭州市人民政府令第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。

2.裝飾施工地點:_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。

3.住房結(jié)構(gòu):_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),建筑面積_____平方米。

4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。

5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

6.本工程由_____設(shè)計。

7.工期:工程期限_____天,從_____年_____月_____日開工,至_____年_____月_____日竣工。

1.總價款:_____(大寫)元(其中:設(shè)計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。年月日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;年月日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;年月日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)一次付清。

1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2.甲方應(yīng)在開工前_____天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。

1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。

2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

裝修施工合同

申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

負責人:王__________,該局局長。

被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。

申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。

1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。

2.改判申請再審人不承擔責任。

3.本案訴訟費用由被申請人承擔。

申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:

原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。

首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。

其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。

再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。

此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當認定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。

綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權(quán)益。

此致

__________高級人民法院。

申請人:_________________。

__________年___月___日。

裝修施工合同

依照《中華人民共和國民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該______________________裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

一、工程概況:

1、工程地點:_______。

2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計和裝修施工。

3、工程造價:______________元(大寫)。

二、協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_______元。

3、乙方應(yīng)收取該項目中水電款等費用合計:

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

5、乙方應(yīng)收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。

全權(quán)授權(quán)代表:_______。

___年___月___日。

全權(quán)授權(quán)代表:_______。

___年___月___日。

裝修施工合同

甲方:

乙方:

本著“自愿互利、真誠合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點,經(jīng)雙方商定,達成以下合同條文,供雙方共同遵守:

一、工程概況。

1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。

2、工程地點:

3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。

4、承包范圍:包工。

5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。

二、承包造價及工程量:

各項造價詳見工程報價清單,工程量按最終實際工程量結(jié)算。

三、施工要求及驗收約定:

1、乙方在施工過程中,按照圖紙施工;

2、不得浪費材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除;

3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領(lǐng)后由乙方負責保管;

5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞,其損壞材料按實際價格從工程款中扣除;

6、如果因甲方提供的材料及設(shè)備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費用由甲方承擔。

四、付款方式:

按實際工程量進度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。

五、雙方責任:

1、甲方的責任:協(xié)助乙方現(xiàn)場施工,并及時提供施工材料給乙方施工使用;

2、乙方的責任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔一切后果責任,與甲方無關(guān)。

六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。

七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

八、合同從雙方簽字之日起生效。

甲方代表:

乙方代表:

日期:

裝修施工合同

乙方(承包人):_______。

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:

1、工程名稱:__________。

2、工程地點:__________。

3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式。

1、開工前5天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進場做好準備工作。

2、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

3、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔的各種稅費。

1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。

2、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

4、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應(yīng)當及時并給予其必要的準備時間。

5、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

6、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

1、工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。

3、因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:

(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;

(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更;

(3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的'工期拖延或試驗時間浪費;

(4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

1、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。

2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。

3、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。

4、工程未驗收的,甲方不得先行使用。

1、合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:

支付次數(shù)_________支付階段或時間_______支付金額。

第二次_________工程驗收后三天,支付余下工程全款約____________元。

2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價格,本工程總價款為____________元進行結(jié)算:

3、特別費用的約定:

(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。

(2)物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4、工程驗收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

1、施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當賠償乙方因此造成的人工費損失。

3、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當按照____________支付乙方延期付款違約金。

4、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。

5、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

6、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當及時采取措施避免損失擴大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。

1、本合同條款及合同附表;。

2、施工圖紙及做法說明;

1、本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。

2、本合同履行完成后自動終止。

裝修施工合同

合同編號:

二零xx年月日。

發(fā)包方:(以下簡稱“甲方”)承包方:(以下簡稱“乙方”)。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。

1工程名稱:。2工程地點:。3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《工程材料祥單》)。4工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

5工程期限歷天,開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

6合同價款:本合同工程款價為元,施工過程中無增加費用,如需要增加部分費用,必須由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增加該部分費用。

1開工前天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負責。

2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。

3負責提供施工所需的水源、電源;。

4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;。

6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;。

7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。

8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。

1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負責的各項事宜。

4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;。

5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

1由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應(yīng)當符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的.,由甲方負責。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負責妥善保管。

2由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。

1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延;

(1)工程量變化和設(shè)計變更;。

(2)不可抗力;。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:

第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的55%,即元。

第二次:工程進度過半,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的30%,即元。

第三次:竣工驗收完畢,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的10%,即元。

第四次:工程完工及竣工驗收后,結(jié)算完畢,甲方應(yīng)留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即質(zhì)量保證金,其余余款結(jié)完。

4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12個月,無任何問題。

裝修施工合同

乙方(承包方):_________________。

簽訂地址:___________________。

簽訂日期:______年____月___日

法定代表人:_____________________。

按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān),規(guī)定結(jié)合本工程實際情況,甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)協(xié)商達成如下合同。

1.工程地點:___________________________。

2.工程內(nèi)容:

(1)房屋間數(shù):__________________________;

(2)建筑面積:__________________________;

(3)裝飾項目、內(nèi)容:______________________;

(4)規(guī)格:詳見甲方簽名認定的裝飾設(shè)計施工圖紙(略)。

3.工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應(yīng)填寫材料清單,雙方簽名確認):

(1)乙方包工包料;

(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;

(3)乙方包工,甲方負責全部供料。

4.工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉?yīng)于開工前提供已確認的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符,雙方再進行協(xié)商修改,重新確認。

1.雙方商定,本工程總價款為人民幣_____元整(大寫:___)。

2.付款方式。

(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付_____%的首期款_____元;

(5)工程進度與付款進度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應(yīng)按實際完成工程量進度付款;

(6)雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式;

(8)甲方未按合同規(guī)定預(yù)付工程進度款的,每逾期一天按逾期價款額的_____%支付給乙方。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經(jīng)雙方簽字認可。

2.工程驗收標準。

(1)中華人民共和國行業(yè)標準____________________;

(2)國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的________________;

(3)甲乙雙方約定標準:_____________________。

3.工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責任方承擔。

1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格規(guī)定,對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實行明碼標價,明碼的價格作為本結(jié)算的最終價格,不受市場價格波動影響。

2.甲方或設(shè)計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。

3.甲方負責采購供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

1.工程期限____天。

(1)開工日期:____年____月____日;

(2)竣工日期:____年____月____日。

2.如果因乙方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方;如果因甲方原因而延遲完工,每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。

3.以下原因不能視為乙方延誤工期:

(1)工程設(shè)計變更和工程量變化;

(2)甲方未按時支付工程款;

(3)不可抗力;

(4)其他非乙方原因造成的停工。

4.由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.暫停施工。

(2)甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后_____小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復(fù)工要求,甲方應(yīng)及時給予答復(fù),由甲方承擔損失和費用,并相應(yīng)順延工期。停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復(fù),施工無法進行,乙方可認為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。

6.施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

7.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。

1.隱蔽工程的質(zhì)量驗收。

(1)隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護裝置、水管、家用中央空調(diào);

(2)乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加,須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應(yīng)承認驗收記錄。

(3)如驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進行施工。

2.工程竣工質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

3.乙方應(yīng)在竣工驗收的_____天前通知甲方,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方如自行搬進入住,視為驗收合格。

4.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。

1.乙方在裝修施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔保修責任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝修裝修工程保修期限為_____年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內(nèi)裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到修理通知后_____天內(nèi)派人修理。

3.保修期的保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。

4.保修期內(nèi)因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負責。

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同,補充合同與本合同具有相同法律效力。

2.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行賠償。

3.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。

4.甲方?jīng)]有及時給予確認簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔違約責任(包括支付因違約導(dǎo)致增加的費用和從支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息),并相應(yīng)順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。

5.乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設(shè)計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應(yīng)承擔違約責任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。

1.合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調(diào)處理。

2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。

1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。

2.本合同(包括補充合同)一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,具有與同等法律效力。

裝修施工合同

甲方:__________(以下稱甲方)。

乙方:__________(以下稱乙方)。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,賓館客房、大堂裝修達成協(xié)議如下:

1、甲方責任:甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工,報建手續(xù),外界關(guān)系由甲方負責,水電到施工場地費用由甲方負責。

2、乙方責任:乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工,單價按每間客房、廁所計算,客房、廁所按報價單附件為準,所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工,甲乙雙方協(xié)商認可大堂報價后方可施工。

3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元,本報價不含稅)。

4、安全責任:在施工期間,此項裝修施工過程中,現(xiàn)場由乙方管理,甲方協(xié)助,所有大小安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關(guān),甲方不承擔任何經(jīng)濟責任。

5、付款方式:在簽合同之日起,甲方付給乙方啟動資金,其余工程款按工程量付款,工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工,如甲方原因不能施工,工期順延,沒其它原因,乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元,在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方,在工程款內(nèi)預(yù)留5%作為保證金,如沒有質(zhì)量問題,余款5%的保證金在乙方,在保修期間,如有質(zhì)量問題,甲方提前一天通知乙方來人維修,如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。

6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。

甲方:

乙方:

裝修施工合同

根據(jù)《___合同法》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達成一致,簽訂合同并共同遵守履行。

第一條:門店概況。

2、門面實際面積:_______平方米。

5、委托方式:__________________。

6、工程開工日期:______年______月______日

7、竣工日期:______年______月______日

第二條:工程價款。

雙方商定,本工程的價款為人民幣_________元(大寫____________元)。

第三條:質(zhì)量要求。

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應(yīng)。

1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式。

1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。

2、支付方式為下列第_______種形式。

(1)現(xiàn)金支付。

(2)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費用。

開戶行:__________________________________。

戶名:____________________________________。

銀行賬號:________________________________。

(3)其他:_______________________________。

第六條:工程工期。

1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。

2、由乙方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由乙方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

第七條:工程驗收。

1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行工程驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

第八條:違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

第九條其他約定。

1、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。

第十條:爭議解決。

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。

第十一條:合同生效及補充。

1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份,其中甲方執(zhí)________份,乙方執(zhí)________份,具有同等效力。

2、對于本合同未盡事宜,雙方可隨時簽訂補充協(xié)議或以附件的形式對本合同中的有關(guān)問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協(xié)議和附件為其不可分的部分,與本合同具有同等法律效力。

裝修施工合同

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

(1)______室,計______平方米;

(2)______廳,計______平方米;

(3)______廚房,計______平方米;

(4)______衛(wèi)生間,計______平方米;

(5)______陽臺,計______平方米;

(6)________過道,計______平方米;

3、其他(注明部位)____________,計________平方米。

總計:施工面積____________平方米。

4、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

6、工程開工日期:______年______月______日

7、工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數(shù):________天

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設(shè)計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、稅金(3.41%)___________元;

8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2、工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)

付款百分比

甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。

甲方付清工程價款,詳見《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。

3、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

4、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。

1、工程質(zhì)量驗收,詳見《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。

(1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

(2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

(3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。

(1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

(2)指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

(3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復(fù)或賠償。

(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。

(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁;——人民法院提起訴訟。

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):(簽章)________乙方:(簽章)________

住所地址:________ 企業(yè)地址:________

郵政編碼:________ 郵政編碼:________

工作單位:________ 法人代表:________

委托代理人:________ 委托代理人:________

電話:________ 電話:________

簽約地址:________ 簽約日期:________

裝修施工合同

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

依據(jù)【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的'具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權(quán)力、義務(wù)和責任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。

一、工程概況:

工程名稱:

工程地點:德安縣楊橋工業(yè)園。

工程內(nèi)容:貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。

二、結(jié)算單價:

1、工程造價按600*600地面磚每平方米15元,地腳線每米3元,樓梯踏步每步40元包括三角,衛(wèi)生間每個800元,公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元,廚房墻面磚每平方20元。

2、工程完成后付總工程款的80%,剩余工程款驗收合格后兩個月內(nèi)付清。

三、工程質(zhì)量。

1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。

2、工程質(zhì)量標準:按有關(guān)規(guī)定和本合同規(guī)定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗,工程質(zhì)量達到合格標準。

3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)定,甲方可要求乙方停工。

四、安全責任。

1、乙方必須加強施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴格按照安全規(guī)范施工,如出現(xiàn)安全事故由甲乙雙方共同承擔。

五、雙方責任。

1、甲方責任:

2、乙方責任:

服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內(nèi)容并交付使用,如出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問題,乙方應(yīng)負全責。

六、爭議解決。

如雙方發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。

七、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份。

甲方:

乙方:

聯(lián)系方式:

聯(lián)系方式:

裝修施工合同

身份證號:。

聯(lián)系電話:。

承包人(以下簡稱乙方):。

身份證號:。

聯(lián)系電話:。

依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、工程概況:____。

工程地點:_____________。

二、承包范圍。

外墻空口實算__________元每平米,包括:______________。

三、工程工期。

開工日期:______________

竣工日期:______________

注:____由甲方提供的材料、設(shè)備,因質(zhì)量、規(guī)格等不合格而影響工程質(zhì)量、工期,其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費由乙方承擔。

四、工程質(zhì)量標準。

1、工程以施工圖紙、工藝說明、設(shè)計變更為依據(jù)。

2、乙方應(yīng)認真按照約定的技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查。如工程質(zhì)量達不到約定條件的,乙方應(yīng)全權(quán)負責并應(yīng)予以修改。

五、工程量。

按實際施工面積計算。

六、付款方式:____。

按工程進度付款。

七、施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責,由乙方自行承擔。

八、本合同共二份甲乙雙方各一份。

本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。

甲方:____(公章)乙方:____(簽字)。

裝修施工合同

依照《___建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的裝飾施工法則,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商洽談。就有關(guān)工程的裝飾事項達成如下協(xié)議:

一、工程概況。

1、工程地點:______。

2、工程內(nèi)容及做法,詳見雙方確認的工程預(yù)算表。

3、承包方式:雙方商定采取包工包料的方式,不包含部分以預(yù)算表清單為準。

4、工程期限:工程期限為_________天,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

5、工程造價計算方式:______。

本合同總造價為大寫:______元(元)。

6、付款方式:

(1)乙方工程施工隊進入甲方施工現(xiàn)場施工首付大寫:______元(元)。

(2)當工程施工進入總工程量的二分之一時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。

(3)當工程施工進入總工程量的90%時,甲方再付乙方大寫:______元(元)。

(4)當乙方工程施工隊完成全部總工程量時,甲方驗收合格后,甲方再付乙方全部工程款大寫:______元(元)。

二、工程設(shè)計項目:

由乙方無償提供甲方。

三、雙方應(yīng)盡的責任及義務(wù)。

1、甲方的責任及義務(wù)。

(1)開工前,甲方為乙方施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響工程的障礙物,部分滯留物件,甲方采取保護措施。

(2)提供施工期間的水源、電源并承擔相應(yīng)的費用。

(3)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里間的關(guān)系。

(4)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。

2、乙方的責任及義務(wù)。

負責對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護。

四、工程變更。

1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后方能進行該項目的施工。

五、工程驗收。

甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,并另簽補充合同。

六、工程延誤:

對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應(yīng)順延。

七、工程量變化和設(shè)計變更:

甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

八、違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的10%作為違約金,支付給對方。

九、工程保修。

工程完工后,乙方要負責甲方對整個工程的調(diào)試和營運,若出現(xiàn)問題,乙方必須無條件進行維修和更換。

十、合同簽訂方式。

本合同以及附件一式兩份,甲乙雙方各持一份。

____乙方:______。

代表人:______代表人:______。

代表人身份證號:______代表人身份證號:______。

電話或手機:______電話或手機:______。

相關(guān)范文推薦
  • 12-13 縣檢察院領(lǐng)導(dǎo)班子述職報告大全(20篇)
    進行述職報告的過程可以增強自我認知和自我認同,為個人職業(yè)規(guī)劃提供依據(jù)和方向。不同行業(yè)和職位的述職報告范文可以幫助我們更好地了解如何寫出一份出色的述職報告。
  • 12-13 財政所個人工作總結(jié)集錦(精選17篇)
    通過月工作總結(jié),可以更清晰地了解自己在工作中的不足和待提高之處。小編為大家整理了一些著名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的月工作總結(jié),他們的總結(jié)能力和思維方式或許可以給大家?guī)硪恍╈`
  • 12-13 我身邊的達人三年級(優(yōu)秀19篇)
    優(yōu)秀作文運用恰當?shù)男揶o、強烈的感染力和生動的想象力,讓讀者沉浸其中,感受到作者的真情實感。通過讀取一些優(yōu)秀作文的范例,可以拓寬自己的寫作思路和表達方式。
  • 12-13 能給我一個微笑嗎(熱門18篇)
    優(yōu)秀作文是思想深刻且觀點獨特的寫作,能夠給人以啟發(fā)和思考的余地。閱讀優(yōu)秀作文范文能夠啟發(fā)我們更多的寫作思考和創(chuàng)作靈感。笑是無處不在的,人們常說:“笑一笑,十年少
  • 12-13 環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)所個人工作總結(jié)(模板20篇)
    每個月的工作總結(jié)都對我們的工作進行了一次回顧,可以幫助我們找到做得好的地方和需要改進的地方。下面是一些范例供參考,可以從中獲取寫作思路和技巧,以及一些常用的詞匯
  • 12-13 師德演講比賽領(lǐng)導(dǎo)致辭(通用20篇)
    師德要求教師積極履行教育責任,關(guān)注學(xué)生的個體差異,做到因材施教。接下來是一些具有借鑒意義的師德事例,供大家參考和學(xué)習(xí)。尊敬的老師們:xx年的最后一場雪,剛剛飄去
  • 12-13 新教師的工作總結(jié)(精選18篇)
    教師工作總結(jié)是教師對自己在一段時間內(nèi)的教學(xué)工作進行總結(jié)和概括,發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)經(jīng)驗,提高教育教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)效果。小編為大家整理了一些教師工作總結(jié)的范文,供大家參考
  • 12-13 加油站應(yīng)急預(yù)案演練計劃方案(匯總15篇)
    應(yīng)急預(yù)案是一項綜合性工作,需要考慮到各種可能發(fā)生的緊急情況,并提前做好充分準備。現(xiàn)在讓我們一起來看看以下的應(yīng)急預(yù)案范文,了解一下如何在關(guān)鍵時刻做出恰當?shù)姆磻?yīng)。
  • 12-13 幼兒園大班教案認識安全標志大全(22篇)
    幼兒園大班的教育目標是培養(yǎng)孩子們的自主學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)造力,讓他們成為積極主動的學(xué)習(xí)者。以下是一些經(jīng)典的幼兒園大班總結(jié)范文,供大家參考借鑒,助力寫作。活動目標:運用
  • 12-13 與開發(fā)商購房合同(優(yōu)秀19篇)
    購房需要關(guān)注房屋的品質(zhì)、地段、交通等因素,以及物業(yè)管理和配套設(shè)施等問題。在下面的購房范文中,將看到不同購房者的不同選擇和決策過程,希望對大家有所啟發(fā)。

猜你喜歡

熱門推薦

主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久大便 | 人人草人人 | 色999视频| 伊人网在线观看 | 一级大片一级一大片 | 亚洲一区丝袜 | 亚洲区视频在线 | 国产羞羞视频免费在线观看 | 国产精品久久久av | 国产激情性色视频在线观看 | 99久久精品国产一区二区成人 | 久久久久亚洲一区二区三区 | 伊人激情综合 | 午夜av电影 | 国产黄色大片免费看 | 国产精品99久久免费观看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | av片在线免费观看 | 天天射欧美 | 日韩免费 | 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 日韩在线看片 | 黑人精品视频 | 欧美日韩亚洲国产 | 好姑娘影视在线观看高清 | 亚洲一区二区 | 欧美大片一区二区 | 美女天堂| 日本久久久久 | 午夜免费福利影院 | 免费成人在线视频网站 | 天天干国产 | 一色屋精品久久久久久久久久 | 国产1页| 99国产精品99久久久久久 | 欧美视频一区二区三区在线观看 | 一区二区三区高清 | 黄色一级大片在线免费看产 | 欧美日韩视频在线观看免费 | 国产精品电影 | 久久久久久国产一级毛片高清版 |