合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

加工合同注意哪些問題篇一

甲方：

乙方：

根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委托乙方加工糟燒酒精業務，特訂立本協議。

甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。

糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產，剩余干糟由乙方自行處置。

乙方具備相關生產場所，并獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產能力，即具備加工日產酒糟最高值的能力。

甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大，應提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產能力的也應提前半年告知對方。

甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調整。

1、酒糟數量：按甲方冬釀年度主糧投料的 %計算;

2、酒糟價格：以每公斤 元計算;

3、酒精價格：成品折合成50°酒精度，以每噸價格4，500元計算;

4、總價結算：甲方發出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。

5、結算時間：以每一黃酒釀期結束為結算時間。

乙方不得外購酒精充當自產酒精，或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現，甲方有權要求乙方賠償。

甲方負責將酒糟堆放在固定地點。

乙方負責酒糟裝運、現場清理，并保證裝運及時，環境清潔。

糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。

乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。

乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。

本協議自簽訂日起五年有效。

協議到期后，經甲、乙雙方協商可進行續簽。

本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商。

本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工合同注意哪些問題篇二

承攬方：（以下簡稱甲方）

定作方：（以下簡稱乙方）

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

品名規格（長、寬、高cm）單位數量備注

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

按核定價格單計算款_________元。

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。

_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______

xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

加工合同注意哪些問題篇三

委 托 方： (以下簡稱甲方)

被委托方： (以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工甲方下列零部件產品，為維護甲乙雙方的合法權益，經雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，就有關事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條 委托代工內容

前，乙方應向甲方提供17%的增值稅專用發票。

第二條 物料的提供及相關責任

1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數量等，以甲方出具的委外代工發料單或雙方確定的其它發料單為準。

2.甲方應及時如數地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。

3.乙方經檢驗發現物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數。如果因甲方調換、補數不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的.，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。

第三條 物品的保管及返還

1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。

2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方。

3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發現一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。

4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。

第四條 技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法

1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規定的時間內提供。

2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發現甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

第五條 驗收標準和方法

1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規范、圖紙以及簽署的訂單中規定的質量要求作為驗收標準。

2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后五個工作日內完成驗收工作。

3、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。

4、甲方如對乙方產品質量提出質疑，乙方必須收到甲方通知后3日內給予甲方答復并及時處理。

第六條 交貨的時間、地點

1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。

2、交貨地點：甲方工廠

第七條 包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔

1、包裝：由乙方提供并回收使用。

2、運輸：由乙方負擔。

第八條 質量保證與服務

1、乙方為甲方代工的產品在質量保證期內出現質量問題，并經確認是乙方造成的，乙方應免費給予維修、重作或退換。

2、如果乙方交給甲方的產品出現批量問題，乙方在接到甲方通知后應2小時內派專人到現場協助處理，并出具處理辦法，供雙方協商解決。就批量問題，甲方有權退貨。

3、交給甲方的產品如乙方未按甲方規定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。

第九條 違約責任

1、乙方延遲交付委托代工產品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產品加工費的10%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。

2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.

第十條 保密條款

1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司(包括其產品、分支機構、公司)的商業秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。

2、未經對方書面同意，甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何商業秘密。

3、當一方提出收回商業秘密的有關資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。

4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款，另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。上述條款中的“商業秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。

第十一條 不可抗力條款

甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行或不能及時履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得對方書面同意后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況部分或全部免予承擔違約責任。

第十二條 其他條款

1、在履行本合同過程中發生的爭議，甲乙雙方應協商解決;協商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2、本合同未盡事宜，雙方另行協商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章起生效。

4.本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。

甲方： 乙方：

授權代表人： 授權代表人：

帳號： 帳號：

電話： 電話：

日期： 日期：

加工合同注意哪些問題篇四

甲方：

乙方：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后，于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點(地點)，所需費用由 承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬 方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：

內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工合同注意哪些問題篇五

訂立合同雙方：

定作人：_________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：_________

簽約人：_________

定作人承辦單位：_________

聯絡人：_________

聯系電話：_________

定作人機構地址：_________

傳真電話：_________

承攬人：_________(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：_________

簽約人：_________

承攬人營業執照：_________

生產報刊亭許可證明：_________

承攬人機構地址：_________

聯系人：_________

聯系電話：_________

銀行開戶許可證：_________

開戶行：_________

帳戶：_________

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。

第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、_________

2、_________

3、_________

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm 厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。

2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費。

4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

2、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

3、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰ 的違約金。

第九條乙方違約責任

3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

2、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

簽約人(簽字)：_________ 簽約人(簽字)：_________

簽約地點：_________ 簽約日期：_________年__月__

加工合同注意哪些問題篇六

合同編號：簽訂地點：簽訂時間：

甲方：(委托方)

住址：

法定代表人：

xx編碼：

乙方：(加工方)

住址：

法定代表人：

xx編碼：

甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業秘密，為保證甲方商業秘密不受侵犯，經協商一致同意簽訂本合同，共同信守以下條款做好保密工作：

一、委托加工涉及甲方的商業秘密包括：產品(含不合格產品)、樣品、工藝資料、色版樣、原材料、配方、圖紙等資料。

二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標的物享用所有權。

三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有標的物嚴格保密，未經甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業秘密透露給第三方知悉。

四、乙方不得利用甲方、甲方產品及提供的一切資料做宣傳。

五、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業秘密安全。

六、乙方應當于委托加工合同結束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。

七、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。

八、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元，并賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系，并依法追究乙方相關法律責任。

九、甲乙雙方在委托加工過程中發生糾紛，由雙方協商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。

若協商、調解未成，雙方都有提起訴訟的權利，提起訴訟的法院為甲方企業所在地的各級人民法院，對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務。

十、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

十一、雙方確認，在簽署本合同前已仔細審閱過合同的內容，并完全了解合同各條款的法律含義。

十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

十三、其它未盡事宜，由雙方友好協商解決。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

加工合同注意哪些問題篇七

甲方（委托方）：

乙方（加工承攬方）：

身份證號：聯系電話：

雙方本著友好合作、平等互利的原則，經友好協商，特訂立本合同。甲方以本合同為基準，把委托加工單規定的產品委托給乙方生產，乙方接受此委托，并保證將合格產品提供給甲方。

第一條、合同期間

本合同自雙方簽字蓋章的日期起生效，至結束。

第二條、交貨期和加工費用

1、甲方以下《委托訂單》的方式，確定委托加工的數量及加工費，乙方同時確定加工及完成時間。

2、加工費用：以雙方協商所確認的《產品報價單》注明的價格為準。

第三條、合同內容

1、在每次生產前，甲方需開立具體的委托加工訂單，其一般條款由本合同規定，補充條款在訂單中說明，經雙方確認簽字蓋章后生效。

2、交貨期、開具增值稅發票的資料以及具體的特定要求等，其經雙方確認簽字蓋章后，與本合同具有同等法律效力。

3、產品報價單：由乙方根據加工成本和利潤，提出報價單，經甲方簽字確認。

4、甲、乙雙方的委托訂單一經簽署即不可取消，如需變更，要雙方協商一致。乙方必須按規定的時間、數量、質量和要求向甲方供貨。

第四條、加工項目具體約定

1、甲方委托乙方加工生產的產品為按雙方確定的委托訂單的要求進行交貨。

2、甲方負責加工產品的材料、產品生產工藝要求等產品加工所需的一切資料和材料，提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法。監督乙方工作人員作業進程、質量抽檢以及提供必要的技術支持。

3、乙方應對甲方提供的原材料做加工前驗收，不符合要求的或數量不足的，應立即書面通知甲方，未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料。

4、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產品與乙方的關聯，保護甲方產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。

5、乙方所承攬加工的產品，該產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲方所有，乙方負有保密義務，未經甲方書面同意，乙方不得抄襲、修改或復制，不得留存技術資料、復制品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲方產品技術自行進行同類產品研發。不得在以后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。

6、乙方在甲方提供的場地進行加工生產，遵守甲方的制度和要求，服從甲方指定人員的管理和監督，嚴禁攜帶任何文件或物料出廠。

第五條、產品質量標準與責任

1、乙方應按照約定交付加工好的成品，提前留出一定的檢驗或返工期限，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，乙方應無條件返工或重做。

2、乙方所交付的成品，材料損耗率為：，超標的部分由乙方負責按原價賠償。

3、乙方承諾，加工好的成品保質期為：質保期內由乙方負責維修或者承擔相應的維修費用。

4、由于乙方加工生產原因造成產品返工或重做的，費用由乙方承擔。

5、若產品不達標屬于甲方提供的材料造成（乙方提出材料異議、甲方堅持使用的除外），或是由于甲方設計原因，或提供資料有誤，則由甲方支付返工等費用。

第六條、付款方式

1、甲、乙雙方的委托加工價格，以雙方簽字確認的《產品報價單》為準。

2、付款方式：

3、預留報價單總額的5%為質保金。

第七條、違約責任

1、以上條款甲、乙雙方必須完全遵守，違約者應按照本合同或委托加工訂單約定的條款處罰，未盡之處，雙方另行協商解決。

2、違約處罰：違約方應無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

3、乙方違反本合同關于保密條款（如第四條第4、5項）的約定的，應向甲方一次性支付違約金10萬元。

第八條、其他

1、乙方應根據甲方的要求提供相應的資質證件、身份證原件及復印件等相關資料，在合同期內上述證件除身份證原件外應暫時由甲方保管。

2、乙方人員在合同有效期內發生的一切事故、責任，均與甲方無關，全部由乙方獨自承擔。

3、如果產品涉及專利、版權、商標權以及其他類知識產權，甲方應授予乙方該類知識產權許可。

4、本合同未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改，補充協議與本合同具有同等法律效力。

5、本合同以及委托加工單等有關附件在執行期間，如發生爭議，雙方另行協商解決，協商未成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

6、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日