合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。那么合同應該怎么制定才合適呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇一
七、雙方違約責任
2、甲方未按合同規定支付工程款給乙方，甲方每天按合同總造價，償付逾期違約金給乙方。
3、在履行本合同過程中如發生爭議，雙方好協商解決，協商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起?。
八、其他
1、工程進場施工前，甲方應現場清理完畢，完成供排水及土建煙道等設備，免費提供水、電、能源(油、石油氣等)裝置，并接到施工現場范圍內供乙方使用。
2、如遇下列情況，工期應相應延期
(1)甲方在合同規定進場前一天，不交給乙方施工場地、進場道路、施工用水、電、能源而影響乙方進場施工時。
(2)在施工中因停水、停電影響6小時以上時。
(3)甲方未按合同支付工程進度款給乙方而 影響施工進度時。
3、設備安裝過程必要破壞的土建，修復應由甲方負責。
4、(1)工程設備預算表(或設備清單數量)，經雙方協商簽字后所補充的文件等均為本合的組成部分，具有同等的法律效力。
(2)本合同依法鑒訂，即具有法律效力，任何一方不得擅自改變或解除合同。
(3)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲 方：
乙 方：
一、設備名稱：詳見合同附件。
二、安裝地址：
三、 合同總價： 。含運費、搬運費、安裝調試費(不含稅費)，最終結算以實際發生的項目和實際使用的設備、材料數量為準。
五、付款方式：
1、自本合同生效后，甲方于3日內向乙方支付50 %預付款;
2、工程按期完工并驗收合格后,甲方根據實際發生的總價與3日內向乙方支付全款。
六、質量驗收標準約定：
1、乙方須按合同附件規定的標準供貨;
2、乙方的設計方案合理，能滿足甲方要求;
七、雙方責任：
(一)甲方責任：
1、嚴格按合同規定的付款方式付款;
2、協調其他工序配合乙方搞好設備的安裝調試工作;
3、自身原因延誤工期，損失自行承擔;
(二)乙方責任：
1、嚴格按合同附件規定的標準供貨并如期交付甲方正常使用;
2、免費為甲方提供設備安裝、調試;
3、在生產、安裝過程中對甲方提出的合理性技術建議應予采納;
4、設備安裝前指導甲方做好前期準備工作;
八、乙方售后承諾：
3、免費為甲方培訓技術操作人員，直至能正常使用乙方產品為止。
九、違約責任：
1、甲方不按合同規定付款，每逾期一日，按當期應付款項另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按當期應付款項另加10%支付乙方;逾期十五日以上視為違約，按合同法處理(不可抗力因素除外)。
2、乙方須按約定如期提供符合要求的設備交付甲方正常使用，否則給甲方造成損失須承擔賠償(甲方原因和不可抗力因素除外)。
十、如合同發生糾紛，雙方協商不成，可提交人民法院裁決。
十一、合同附件與本合同具同等法律效力。
十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，法律效力同等。 年質保期滿后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇二
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對房屋進行 訂立本協議，以共同恪守。
??；
：??；
：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知 甲方），由乙方負責施工。
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝 修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問 題，乙方負責無償返工維修。
材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費 元人民幣。
甲方：???? 乙方：????
簽字（蓋章）：???? 簽字（蓋章）：????
聯系電話：????聯系電話：????
??年??月??日??年??月??日
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇三
乙方:_____________公司
第一條:工程概況
1、工程名稱:_____________
2、工程地點:__________________________
3、承包方式:包工包料(甲方認質認價)
第二條:工程期限、合同金額、付款方式
1、本合同工期為______天
2、工程總造價:____________元整，大寫:__________________整。本合同簽訂生效后，乙方制作安裝完工后，待甲方驗收合格，無扣減事項后，______天內甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務局監制的有效發票。
第三條:雙方責任及義務
1、乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不符合相關規定，乙方負責無償修理或返工，否則將賠償甲方的一切損失。
2、乙方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工期順延。否則，視為違約，并賠償甲方工程總造價______%的違約金。
3、使用過程中，如出現質量問題，乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。
第四條:違約責任
1、乙方采購的材料必須保證質量，且是符合設計要求的合格產品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。
2、合同糾紛解決方式:法院起訴。
本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
______年_____月_____日
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇四
服務定價是服務營銷組合7p之一,是企業日常最重要的經營決策之一。那么維護服務合同又是怎么一回事呢?以下是小編為大家整理的維修服務合同范本，感謝您的閱讀。
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承包紅日幼兒園內所有水、電維修服務項目(不包括空調、復印機等設備),具體事項是:所有維修服務材料由紅日幼兒園提供,乙方提供維修服務。
1、收費標準:乙方提供維修服務,每月底收費450元(開發票要加收8%費用)
2、結算方式:每月底由甲方一次性支付乙方維修服務費用。
(一)甲方的權利和義務
1、負責提供工作場地和維修用材料;
2、雙方簽署合同之日起,甲方將其所屬的維修項目交由乙方處理;
3、負責維修人員的人身安全及財產保管,維修時需有甲方人員現場跟進;
(二)乙方的權利和義務
2、乙方必須根據甲方的要求按時、按質、按量地完成相關維修作業;
4、如因天氣原因及不可抗力因素阻礙活動進行,經甲方同意后可中止活動,已安排提供維修服務的費用需照常支付。
2、乙方未能按要求上門服務造成的損失由乙方負責;
3、若甲方未能按期付款,則按合同規定,給予乙方5%滯納金;
4、本協議委托內容確定以及費用總額、委托變更、終止、解除和提前終止需雙方書面確定,如任何一方違約需賠償對方。
1、本協議一式二份,雙方各執一份,均具有同等法律效力;
2、本協議中未盡事宜,雙方協商解決,并另行簽定補充協議;
3、本協議自簽定之日起生效。
甲方(蓋章) ? 乙方(蓋章)
甲方代表人: ?乙方代表人:
年 ?月 日
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇五
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇六
乙方：
26、27幢及地下室a區外墻裝修分項工程施工依照《xxx民法典》、《xxx建設法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律，行政法規;尊循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致。訂立本合同，雙方共同遵守。
二、工程地點：____縣羅陽鎮商業東街____市綠洲二期
四、承包方式和工程內容：
1、承包方式：本工程采用包工不包料：即甲方提供物料提升機、砂漿機及斗車外，其它工具乙方一切全包。
2、承包范圍包括：包進度、工期、包質量、包安全、包100范圍內的水泥運輸、包工程驗收、質量達到國家驗收標準、包施工中乙方工人勞動保險費用和勞務用品(包括雨衣、手套、口罩等，勞動費用含防暑降溫、風雨停工、節假日工資、病假工資、員工意外傷，規定的安全培訓和安全活動人工費等)包物價上漲的形式由乙方承包。如乙方違章操作或違反安全管理有關規定所發生工傷、死亡等事故，均由乙方負責解決，甲方不再作各方面的任何補償及撫恤。
五、施工工期：
外墻裝修工程工期從________年____月____日開工至________年____月____日前完成。超期一天罰款500元。
六、結算說明：
1、本工程按設計圖紙、圖紙變更、圖紙會審及業主要求等尺寸要求、結算時與實際發生工程量計算。
2、凡屬貼塊料的分項工程均包括抹灰底基層在內。
3、在施工中必須保證場地清潔、文明施工及整幢工程施工完成質量清洗干凈至竣工驗收為準。
4、所有工程按實際發生工程量計算，包括外墻凸凹線條或弧圓型線條等均列入工程另行結算。
5、工程質量必須達到合格等級，不合格的工程必須返工，造成的損失由乙方負責。
6、合同中所承包的各分項工程，均包括本區域內所需做工程或附屬工程，一律按本合同單價進行，不另行計算工程量及計價。
七、結算單價和計算依據：
1、按照《建筑施工圖紙》的說明及業主要求、外墻做法累總分以下幾種：
1)外墻做法
2023年維修裝修合同 設備銷售安裝維修合同優秀篇七
消防系統維修保養是很重要的,一些火災的發生都是與消防系統維修保養不及時有關,對于消防維修合同你是怎樣理解?以下是本站小編為大家整理的消防維修合同，希望能幫到你。
委托方(以下簡稱甲方)：
服務方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，就甲方的消防設備委托乙方進行維修，達成如下協議條款，共同遵守。
一、項目名稱：
二、 項目地點：
三、 委托內容：甲方委托乙方維修火災自動報警/消防聯動控制系統(包工包料)。
四、協議起止日期：
本協議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效，維修費用結清時本協議解除。
五、雙方義務和責任：
1 、甲方需提供消防系統的全套竣工資料，如果竣工資料不全，應提供消防平面圖或建筑結構圖，以保證乙方的維護保養工作能得到順利進行，其中包括消防水系統、電系統的系統圖及平面圖，主要消防產品資料等。在維護過程中，乙方如需原設計、施工單位提供有關資料，甲方應牽頭做好協調工作。
2 、在對某些隱蔽工程進行維修時，乙方應盡量保護原設施，若不可避免要對原裝修進行改動，由甲乙雙方協商解決。
六、維修費用及其付款結算辦法：
1 、經雙方協商，該項工作維修費 元。 (大寫： 元整)。
2 、協議雙方簽字蓋章生效后一周內支付協議額的 %的維護費，即 元。(大寫： 元整)。
3 、協議維修項目內容運行正常，乙方提供一周內付清余款。
七、維修方案與質保期：
乙方應根據甲方公司維修標準開展相應的維修工作，保證系統的正常運行;乙方維修范圍內項目質保期為一年(甲方人為損壞的，收取主要設備費用);質保金為維修費用的5%。
八、違約責任及糾紛解決方式 ：
1 、雙方應嚴格遵守自己和責任條款，不遵守條款方承擔相應責任。
2 、本協議一式四份，協議末盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽定補充協議。
3 、本協議及附件均為本協議不可分割的部分，同具法律效力。本協議及附件和補充協議中末規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方： (以下簡稱甲方)乙方： (以下簡稱乙方)
為了保障人員的生命財產安全，保證消防設備能正常工作，一旦發生火災，能真正起到自動報警和自動滅火的作用。根據國家消防有關規定，現甲方將公司內所有的消防設施的維修工作委托給乙方。為了明確責任，分工協作，互相配合，經雙方協商同意，特訂本合同如下： 第一條：維修的消防工程名稱：朗庭公館消防維修工程。 第二條：維修的消防工程地址：濱江區濱文路。
第三條：維修的消防工程范圍：
1、 火災自動報警系統;
2、 消防控制聯動系統;
3、 消火栓系統;
4、 自動噴淋系統;
5、 二氧化碳滅火系統(包括濃度報警系統);
6、 七氟丙烷滅火系統;
7、 應急照明及疏散指示系統;
第四條：工程期限、費用及付款方式：
本次消防系統維修工期為二十天，自 20xx 年 月 日 起至20xx年 月 日止，維修單價按原簽訂的合同單價支付，費用為：整(大寫： 整)，支付方式：工程竣工驗收后，支付80% ，竣工驗收三個月后，如無質量問題再支付剩余的20%。
第五條：合同生效
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自雙方代表簽字，單位蓋章后生效，本合同有效期子20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________